Cтандартная конкурсная документация по закупке работ

1.Стандартная конкурсная документация по закупке работ (далее - стандартная конкурсная документация) определяет процедуру государственных закупок работ для договоров на основе локального ресурсного сметного расчета, включающая альтернативные положения, позволяющие использовать стандартную конкурсную документацию для договоров с фиксированной ценой.

2.При осуществлении закупок на едином портале государственных электронных закупок, стандартная конкурсная документация применима в той степени, в которой она не противоречит нормативным правовым актам, утвержденным для закупок на едином портале государственных электронных закупок.

3.В целях упрощения подготовки конкурсной документации для каждой закупки, стандартная конкурсная документация устанавливает положения, предназначенные для использования неизмененными, в инструкциях участникам конкурса и общих условиях договора. Данные и положения, специфичные для каждой закупки и договора, должны быть включены только в приглашение к участию в конкурсе, информационной карте конкурсного предложения, дополнительных критериях оценки и квалификационных требованиях, специальных условиях договора, ведомости объемов работ, графике деятельности (для договоров с фиксированной ценой) и технических спецификациях. Общие принципы и процедуры, которые необходимо использовать, приведены в инструкциях участникам конкурса и формах.

4.Примечания или инструкции по разработке документации, включенные в приглашение к участию в конкурсе, информационной карте конкурсного предложения, дополнительных критериях оценки и квалификационных требованиях, специальных условиях договора, ведомости объемов работ, графике деятельности (для договоров с фиксированной ценой) и технических спецификациях (за исключением соответствующего текста главы 3 приложения 4, приложений 8 и 9), не являются частью текста документа и не должны сохраняться в конкурсной документации, предоставляемой участникам конкурса. В соответствующем тексте главы 3 приложения 4, приложений 8 и 9, а также формах, которые должны быть заполнены участником конкурса, примечания, инструкции по разработке документации и сноски должны быть сохранены, поскольку в них содержатся инструкции, которым должен следовать участник конкурса.

5.Стандартная конкурсная документация состоит из следующих документов:

-приглашение к участию в конкурсе (приложение 1);

-инструкции участникам конкурса (приложение 2);

-информационная карта конкурсного предложения (приложение 3);

-дополнительные критерии оценки и квалификационные требования (приложение 4);

-общие условия договора (приложение 5);

-специальные условия договора (приложение 6);

-ведомость объемов работ (приложение 7);

-график деятельности (для договоров с фиксированной ценой) (приложение 8);

-технические спецификации (приложение 9).

6.Стандартная конкурсная документация состоит из следующих форм:

-информация о соответствии критериям допуска к участию (приложение 10);

-информация об участнике конкурса (приложение 11);

-информация о группе подрядчиков (приложение 12);

-локальный ресурсный сметный расчет (приложение 13);

-информация об истории невыполнения договоров, предстоящих судебных или арбитражных разбирательств и истории разбирательств (приложение 14);

-информация о финансовом положении участника конкурса (приложение 15);

-информация о среднегодовом обороте участника конкурса (приложение 16);

-информация об опыте участника конкурса по выполнению работ (приложение 17);

-информация об основных представителях и персонале участника конкурса (приложение 18);

-информация об оборудовании (приложение 19);

-техническое предложение (приложение 20);

-конкурсное предложение (приложение 21);

-обеспечение конкурсного предложения (приложение 22);

-декларация об обеспечении конкурсного предложения

(приложение 23);

-доверенность на подписание конкурсного предложения

(приложение 24);

-уведомление о намерении присудить договор (приложение 25);

-договор государственной закупки (приложение 26);

-обеспечение исполнения договора (приложение 27);

-обеспечение возврата авансового платежа (приложение 28);

-информация о бенефициарном собственнике

(приложение 29).

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

1.

__________________________________________________________________

(наименование и адрес закупающей организации,

контактная информация)

именуемая далее «закупающая организация», приглашает отвечающих требованиям потенциальных участников конкурса представить свои конкурсные предложения на выполнение_________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание работ)

2. Срок выполнения работ: __________________________________________________________________

3.Место выполнения работ: __________________________________________________________________

4.Документация по закупкам может быть получена любым потенциальным участником конкурса после оплаты невозмещаемого сбора в размере ___________ по следующему адресу, электронной почте или посредством единого портала государственных электронных закупок: __________________________________________________________________

(адрес или электронная почта закупающей организации или ссылка на единый портал государственных электронных закупок)

5. Окончательный срок (дата и время) подачи конкурсных предложений: __________________________________________________________________

по следующему адресу: __________________________________________________________________

(адрес закупающей организации, организатора конкурса или единого портала государственных электронных закупок)

6.Участники конкурса должны представить вместе с конкурсным предложением (обеспечение конкурсного предложения в размере ____________ таджикских сомони) (декларацию об обеспечении конкурсного предложения)

__________________________________________________________________

(Выбрать либо обеспечение конкурсного предложения, либо декларацию об обеспечении конкурсного предложения)

7.Метод закупки: ______________________________________________________

(указать применяемый метод закупок). Электронное представление предложений будет (не будет) разрешено.

8.Конкурсные предложения должны быть действительны в течение _____ дней после даты вскрытия предложений.

9.Конкурсные предложения будут вскрыты закупающей организацией в присутствии представителей участников конкурса, которые пожелают присутствовать в этом процессе, в срок, совпадающий с окончательным сроком подачи конкурсных предложений, по адресу:

__________________________________________________________________

10.Участники конкурса должны отвечать критериям допуска к участию и квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии со статьями 24 и 25 Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках» и представить информацию и документы, подтверждающие их соответствие.

11.Обращаем Ваше внимание на то, что победитель конкурса должен в соответствии с формой, приведенной в приложении 29 к Стандартной конкурсной документации по закупкам работ, предоставить информацию о бенефициарном собственнике.

Примечание:

Ссылку на оплату сбора следует исключить, если он не взимается.

Инструкции участникам конкурса

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§1. Описание закупок

1.Закупающая организация, указанная в информационной карте конкурсного предложения, намерена закупить работы, указанные в информационной карте конкурсного предложения. Наименование, идентификация и количество лотов (договоров) данной процедуры закупки указаны в информационной карте конкурсного предложения.

2.Данная закупка, если предусматривается использование единого портала государственных электронных закупок, будет проводиться таким образом и в той степени, как указано в информационной карте конкурсного предложения.

§2. Определения

3.Понятие «в письменной форме» означает переданный в письменной форме (в том числе по почте, электронной почте, факсу, через единый портал государственных электронных закупок) с подтверждением получения.

4.Понятие «конкурсное предложение, по существу отвечающее требованиям» означает конкурсное предложение, которое соответствует требованиям конкурсной документации без существенных отклонений, оговорок или упущений. При оценке конкурсных предложений используются следующие определения:

-отклонение – отступление от требований, указанных в конкурсной документации;

-оговорка – установление ограничивающих условий или отказ от полного принятия требований, указанных в конкурсной документации;

-упущение - непредставление части или всей информации или документов, требуемых в соответствии с конкурсной документацией.

§3. Критерии допуска к участию

5.Для того, чтобы заключить договор на закупку, участники конкурса, в том числе каждый член группы подрядчиков, должны соответствовать следующим критериям допуска к участию:

-обладать правоспособностью для заключения договора;

-быть платежеспособным, не находиться под внешним управлением, в состоянии банкротства или на стадии ликвидации, его коммерческая деятельность не должна быть временно приостановленной и не должна быть предметом судебного разбирательства в Республике Таджикистан или в другой стране;

-не иметь задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет;

-не быть в течение трех лет, предшествующих процессу закупок, осужденным за какое-либо преступление, связанное с коррупцией или мошенничеством;

-не быть в период проведения конкурса отстраненным от участия в закупках в Республике Таджикистан в соответствии со статьей 73 настоящего Закона, от участия в закупках в других странах и международных организациях в соответствии с установленным ими порядком, и не иметь среди учредителей, руководителей или сотрудников лиц, чьи действия привели к отстранению какого-либо поставщика (подрядчика) от участия в закупках на период проведения конкурса;

-участник конкурса, чье должностное лицо участвовало в управлении (в качестве руководителя, партнера, агента или ответственного сотрудника) отстраненного от участия в закупках участника конкурса или поставщика (подрядчика), не может быть допущен к участию в закупках до отстранения данного должностного лица от закупок или истечения срока отстранения участника конкурса или поставщика (подрядчика).

6.Критерии допуска к участию применяются в равной степени ко всем участникам конкурса по принципу зачёт (незачёт)».

7.Участники конкурса, в том числе группа подрядчиков, подающая конкурсное предложение, должны предоставить информацию и подтверждающую документацию о соответствии критериям допуска к участию в соответствии с приложением 10.

§4. Квалификационные требования к участникам конкурса

8.Если до публикации приглашения к участию в конкурсе процедура предварительного квалификационного отбора не проводилась, участники конкурса должны отвечать квалификационным требованиям, установленным в приложении 4.

9.Участники конкурса должны предоставить информацию и подтверждающую документацию о соответствии квалификационным требованиям в соответствии с приложениями 14-19.

10.В случае участия группы подрядчиков в закупке работ, являющихся лицензируемым видом деятельности или для которых необходим разрешительный документ, каждый член группы подрядчиков должен иметь лицензию или соответствующий разрешительный документ на часть работ, которая возлагается на данного члена группы подрядчиков.

§5. Участие группы подрядчиков

11.Два или более подрядчика, образующих группу подрядчиков в рамках существующего соглашения о группе подрядчиков или с намерением заключить такое соглашение, подкрепленное письмом о намерениях, могут подать конкурсное предложение в качестве группы подрядчиков. Если иное не указано в информационной карте конкурсного предложения, количество членов группы подрядчиков не ограничивается.

12.В случае группы подрядчиков все его члены несут солидарную ответственность за выполнение всего договора закупки в соответствии с условиями договора закупки.

13.В группе подрядчиков должен быть назначен ведущий член, который в ходе конкурса, случае заключения с группой подрядчиков договора закупки и во время исполнения договора закупки будет иметь полномочия вести все дела от имени группы подрядчиков и по поручению всех членов группы подрядчиков.

§6. Правило один участник конкурса – одно конкурсное предложение

14.За исключением подачи разрешенных альтернативных конкурсных предложений, участник конкурса (индивидуально или в составе группы подрядчиков) может подать только одно конкурсное предложение при проведении закупок.

15.Участник конкурса, который подает конкурсное предложение, не имеет права в рамках одной и той же закупки также являться членом группы подрядчиков, которая представляет отдельное конкурсное предложение в рамках этой же закупки.

16.Подрядчик, не являющийся участником конкурса или членом группы подрядчиков, может участвовать в качестве субподрядчика более чем в одном конкурсном предложении.

§7. Субподряд

17.Участники конкурса могут предлагать субподрядные работы в объеме от общей стоимости договора или доле от объема работ, если и как указано в информационной карте конкурсного предложения. Субподрядчики, предложенные участником конкурса, должны быть квалифицированы для выполнения своих частей работ.

18.Квалификация субподрядчика не должна использоваться участником конкурса для определения собственной квалификации участника конкурса, за исключением случаев, когда определенные части работ определены в информационной карте конкурсного предложения как работы, которые могли бы быть выполнены субподрядчиками, именуемыми далее "Специализированные субподрядчики", в случае чего квалификация специализированных субподрядчиков, предложенных участником конкурса, может быть добавлена к квалификации участника конкурса. Будет рассматриваться только конкретный опыт субподрядчиков по специализированным работам, разрешенных закупающей организацией. Общий опыт и финансовые ресурсы специализированных субподрядчиков не добавляются к опыту и финансовым ресурсам участника конкурса для определения собственной квалификации участника конкурса.

19.Если иное не указано в информационной карте конкурсного предложения, закупающая организация не намерена выполнять какие-либо конкретные элементы работ субподрядчиками, заранее отобранными Закупающей организацией.

§8. Конфликт интересов

20.Участник конкурса не должен иметь конфликта интересов. В случае обнаружения конфликта интересов конкурсное предложение участника конкурса должно быть отклонено, в том числе в случаях, когда конфликт интересов возникает у отдельного члена группы подрядчиков, подающего конкурсное предложение.

21.Участник конкурса имеет конфликт интересов в том случае, если:

1) он предоставляет товары, работы или неконсультационные услуги, являющиеся следствием или напрямую связанные с консультационными услугами, которые были ею предоставлены для подготовки или реализации проекта или договора о закупках, или такие услуги были предоставлены аффилированным лицом участника конкурса, которая напрямую или опосредованно контролирует, контролируется или имеет общую контролирующую организацию с данным участником конкурса;

2) он, включая его сотрудников, имеет тесные деловые или родственные связи с одним из специалистов закупающей организации, который:

- напрямую или опосредованно вовлечен в подготовку конкурсной документации или технических спецификаций, и/или в процесс оценки конкурсных предложений по такому договору;

- будет участвовать в выполнении или осуществлении надзора по такому договору, кроме тех случаев, когда вытекающий из таких связей конфликт был решен приемлемым для закупающей организации способом в течение процесса отбора и исполнения договора.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

§1. Разъяснение и внесение изменений в конкурсной документации

22.Участник конкурса может не позднее 5 (пять) календарных дней до истечения окончательного срока подачи конкурсных предложений направить закупающей организации запрос на разъяснение конкурсной документации в письменной форме.

23.Закупающая организация не позднее 3 (три) календарных дней до истечения окончательного срока подачи конкурсных предложений письменно ответит на запрос на разъяснение конкурсной документации, который будет получен в письменной форме не позднее срока, указанного в пункте 22 инструкции участникам конкурса. Ответ закупающей организации без указания источника запроса будет направлен всем участникам конкурса, получивших от закупающей организации конкурсную документацию.

24.Закупающая организация не позднее 3 (три) календарных дней до истечения окончательного срока подачи конкурсных предложений может по собственной инициативе или в результате запроса разъяснения со стороны участника конкурса внести изменения или дополнения в документы, издав их в форме дополнения к документам и уведомив об этом участников конкурса. Если разъяснения или изменения и дополнения повлекут существенное изменение конкурсных документов, закупающая организация продлит окончательный срок для подачи конкурсных предложений.

25.Если по решению закупающей организации проводится конференция перед конкурсом (предконкурсная конференция), дата, время и адрес которой указаны в информационной карте конкурсного предложения, участники конкурса могут до проведения предконкурсной конференции направить свои запросы закупающей организации в письменном виде с вопросами по конкурсной документации для предконкурсной конференции, а на предконкурсной конференции могут задать любые вопросы и получить ответ на ранее представленные вопросы по конкурсной документации. Вся информация, полученная на предконкурсной конференции, запросы потенциальных участников конкурса, связанные с разъяснением тендерной документации, и ответы на них записываются закупающей организацией и незамедлительно доводится до сведения всех участников конкурса, получивших от закупающей организации конкурсную документацию, с тем чтобы участники конкурса могли учесть их при подготовке своих конкурсных предложений. Неучастие на предконкурсной конференции не может стать причиной для недопуска к участию в конкурсе.

26.Участнику конкурса рекомендуется посетить и осмотреть место будущих работ и ее окрестности и получить под свою ответственность всю информацию, которая может быть необходима для подготовки конкурсного предложения и заключения договора на выполнение работ, включая любые такие посещения, которые могут быть организованы закупающей организацией, как указано в информационной карте конкурсного предложения. Расходы, связанные с посещением и осмотром места работ, несет участник конкурса.

27.Участник конкурса и любой его персонал или представители получат разрешение закупающей организации на вход в его помещения и земельные участки с целью такого посещения, но только при обязательном условии, что участник конкурса, его персонал и представители освободят закупающую организацию, его персонал и представителей от любой ответственности в связи с посещением и осмотром, и будут нести ответственность за смерть или травмы, потерю или повреждение имущества, и любые другие потери, ущерб и расходы, понесенные в результате посещения и осмотра.

§2. Подготовка и представление конкурсного предложения

28.Конкурсное предложение, подготовленное участником конкурса, а также вся корреспонденция и документы, связанные с этим предложением и обмениваемые участником конкурса и закупающей организацией, должны быть подготовлены на таджикском языке или на другом языке, на котором издана данная документация по закупкам. Если это разрешено в информационной карте конкурсного предложения, техническая документация может быть представлена на русском и/или английском языке.

29.Конкурсное предложение, подготовленное участником конкурса, должно содержать следующую информацию и документацию:

-заполненная форма конкурсного предложения;

-заполненная форма информации об участнике конкурса или группе подрядчиков;

-форма информации о соответствии критериям допуска к участию и подтверждающие документы;

-заполненные формы информации о квалификации участника конкурса или группы подрядчиков и документы, подтверждающие их квалификацию, необходимой для выполнения договора;

-ведомость объемов работ;

-обеспечение конкурсного предложения или декларация об обеспечении конкурсного предложения;

-альтернативные предложения (по запросу закупающей организации);

-доверенность на подписание конкурсного предложения;

-техническое предложение в случае закупок работ большого объема и сложного характера, включающее описание методов работы, планов развертывания оборудования и мобилизации персонала, графика выполнения работ и любую другую информацию, как это предусмотрено в приложении 20, чтобы продемонстрировать адекватность предложения участника конкурса для удовлетворения требований к работе и сроков его завершения;

- другие документы, заполняемые участником конкурса в соответствии с требованиями, указанными в информационной карте конкурсного предложения.

30.Участник конкурса должен изучить все инструкции, формы, условия и технические спецификации, включенные в конкурсную документацию. Непредставление всей информации или документов, предусмотренных в конкурсной документации, или представление предложения, не отвечающего требованиям, может привести к отклонению его предложения.

31.Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения. Закупающая организация не имеет обязательств по этим расходам.

§3. Цена конкурсного предложения

32.Цена конкурсного предложения должна включать весь объем работ, указанный в ведомости объемов работ.

33.Участник конкурса должен указать расценки и цены на все элементы работ, включенные в ведомость объемов работ. Те элементы работ, на которые участник конкурса не указывает расценки и цены, не будут оплачены при выполнении, и будет считаться, что они включены в расценки и цены на другие виды работ. Считается, что товар или компонент, не указанный участником конкурса в ведомости объемов работ, не включен в конкурсное предложение, и, если, несмотря на это упущение, конкурсное предложение будет признано соответствующим требованиям по существу, средняя цена товара или компонента, предложенная отвечающими требованиям по существу участниками конкурса, будет добавлена к цене конкурсного предложения, и определенная таким образом эквивалентная общая стоимость конкурсного предложения будет использоваться для сравнения цен.

34.При определении цены конкурсного предложения участник конкурса должен учитывать общую стоимость труда, материалов, агрегатов и механизмов, инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспорта, машин и оборудования, и других ресурсов, которые необходимы для завершения работ.

35.Все пошлины, налоги и другие сборы, подлежащие уплате подрядчиком в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, включаются в цену конкурсного предложения.

36.Расценки и цены, предложенные участниками конкурса, остаются фиксированными в течение всего периода исполнения договора закупки и не могут быть изменены ни при каких обстоятельствах, если иное не указано в информационной карте конкурсного предложения, общих условиях договора и специальных условиях договора.

37.Если это указано в пункте 1 информационной карты конкурсного предложения, конкурсные предложения привлекаются по отдельным лотам или любым комбинациям лотов (пакеты) с учетом любых ограничений, указанных в информационной карте конкурсного предложения. Участники конкурса, желающие предложить скидки при присуждении более чем одного лота, должны указать в своем конкурсном предложении снижение цены к каждому пакету или, в качестве альтернативы, к отдельным лотам, предусмотренным в пакете. Скидки при присуждении более чем одного лота могут быть предложены участниками конкурса при условии, что конкурсные предложения по всем лотам (договорам) вскрываются одновременно. Участники конкурса, предлагающие скидки, также должны указать в своем конкурсном предложении методологию их применения.

38.Цены должны быть указаны в сомони, если иная валюта (валюты) не указана в информационной карте конкурсного предложения.

§4. Обеспечение конкурсного предложения или декларация об обеспечении конкурсного предложения

39.Участник конкурса должен представить в рамках своего конкурсного предложения в соответствии с формой, приведенной в приложении 22, обеспечение конкурсного предложения, которое должно быть безусловным, безотзывным, в валюте, сумме и со сроком действия не менее 28 (двадцати восьми) календарных дней со дня истечения срока действия конкурсного предложения, или подписанную декларацию об обеспечении конкурсного предложения в соответствии с формой, приведенной в приложении 23.

40.Конкурсные предложения, не имеющие обеспечение конкурсного предложения или декларацию об обеспечении конкурсного предложения будут отклонены закупающей организацией как не отвечающие требованиям конкурсной документации.

41.Обеспечении конкурсного предложения или декларация об обеспечении конкурсного предложения группы подрядчиков должно быть на имя группы подрядчиков, которая подает конкурсное предложение. Если на момент проведения конкурса группа подрядчиков не была юридически оформлена в имеющее законную силу группу подрядчиков, то обеспечение конкурсного предложения или декларация об обеспечении конкурсного предложения должны быть оформлены на имена всех будущих членов, указанных в письме о намерениях.

42.Право участника конкурса на возврат обеспечения конкурсного предложения утрачивается или декларация об обеспечении конкурсного предложения исполняется, если участник конкурса:

-отзывает или изменяет по истечении окончательного срока для представления конкурсных предложений свое конкурсное предложение в течение срока его действия;

- отказывается принять исправление арифметической ошибки в своем конкурсном предложении;

-в течение срока действия конкурсного предложения и после принятия его конкурсного предложения, не подписывает или отказывается подписать договор закупки, или не предоставляет или отказывается представить в указанный срок обеспечение исполнения договора, если его требуется представить в соответствии с конкурсной документацией.

§5. Срок действия конкурсного предложения

43.Конкурсные предложения остаются действительными после даты вскрытия конкурсных предложений в течение срока, указанного в информационной карте конкурсного предложения. Конкурсное предложение с меньшим сроком действия будет отклонено закупающей организацией по причине несоответствия требованиям конкурсной документации.

44.Если до истечения срока действия конкурсных предложений оценка конкурсных предложений не завершена, закупающая организация запрашивает участников конкурса продлить срок действия их конкурсных предложений на определенный период времени. Конкурсное предложение участника конкурса, отказавшегося от продления срока действия своего конкурсного предложения, более не рассматривается, но при этом участник конкурса соответственно не теряет права на возврат обеспечения конкурсного предложения и не подвергается мерам, предусмотренным декларацией об обеспечении конкурсного предложения. Участник конкурса, согласившийся с запросом, не обязан и не вправе изменять конкурсное предложение, но обязан продлить срок действия обеспечения конкурсного предложения или декларации об обеспечении конкурсного предложения на период не менее 28 (двадцати восьми) календарных дней после истечения продленного срока.

§6. Альтернативные конкурсные предложения по запросу закупающей организации

45.Если иное не указано в информационной карте конкурсного предложения, альтернативные конкурсные предложения не рассматриваются.

46.Если однозначно запрашиваются альтернативные сроки завершения, заявление об этом будет включено в информационной карте конкурсного предложения.

47.Если однозначно запрашиваются альтернативные сроки завершения, метод оценки различных альтернативных сроков завершения будет описан в приложении 4 Дополнительные критерии оценки и квалификации.

48.За исключением случаев, указанных в пункте 49 информационной карты конкурсного предложения, участники конкурса, желающие предложить технические альтернативы требованиям конкурсной документации, должны сначала определить стоимость проекта работ закупающей организации, как описано в конкурсной документации, и предоставить всю информацию, необходимую для полной оценки технической альтернативы закупающей организацией, включая чертежи, проектные расчеты, технические спецификации, разбивку цен и предлагаемую методологию выполнения работ и другие соответствующие детали. Только технические альтернативы, если таковые имеются, участника конкурса с наиболее выгодным предложением, соответствующие основным техническим требованиям, будут рассмотрены закупающей организацией.

49.Если это указано в информационной карте конкурсного предложения, участникам конкурса разрешается представлять альтернативные технические решения для определенных частей работ. В этом случае, такие части работ будут указаны в информационной карте конкурсного предложения, а метод их оценки будет описан в приложении 4 Дополнительные критерии оценки и квалификации.

§6. Формат, подписание и представление конкурсного предложения

50.Участник конкурса должен подготовить оригинал и 2 (два) копии конкурсного предложения (или иное количество копий, которое может быть указано в информационной карте конкурсного предложения), которые должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами и должны быть подписаны участником конкурса или лицом (лицами), должным образом уполномоченным на подписание конкурсного предложения в соответствии с доверенностью, которая должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. Все страницы конкурсного предложения, на которых внесена новая информация и изменения или имеющие подчистки, должны быть парафированы (подписаны) лицом или лицами, подписавшими конкурсное предложение. В случае расхождений между ними оригинал имеет преимущественную силу.

51.В случае, если участник конкурса представляет собой группу подрядчиков, конкурсное предложение должно быть подписано уполномоченным представителем группы подрядчиков от имени группы подрядчиков и иметь юридическую силу для всех ее членов, что подтверждается доверенностью, подписанной уполномоченными представителями членов группы подрядчиков.

52.Конкурсное предложение не должно содержать вставок между строк, подчисток или надписей, за исключением случаев, когда участнику конкурса необходимо исправить ошибки, которые должны быть парафированы лицом или лицами, подписавшими конкурсное предложение.

53.Участник конкурса должен запечатать оригинал и копии конкурсного предложения в разные конверты, пометив их соответствующим образом «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». Затем конверты должны быть запечатаны во внешний конверт. Если в соответствии с пунктом 45 инструкции участникам конкурса допускаются альтернативные конкурсные предложения, альтернативное конкурсное предложение запечатывается в конверт с пометкой «ОРИГИНАЛ - АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ», а необходимое количество копий альтернативного конкурсного предложения - в конверты с пометкой «КОПИЯ - АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

54.Внутренние и внешние конверты должны:

-быть адресованы закупающей организации на адрес, указанный в приглашении к участию в конкурсе;

-содержать название и номер приглашения к участию в конкурсе и слова: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ...» (указать время и дату вскрытия конкурсных предложений).

-указать имя и адрес участника конкурса.

§7. Окончательный срок подачи конкурсных предложений

55.Конкурсные предложения должны быть получены закупающей организацией по адресу и до истечения срока, указанного в информационной карте конкурсного предложения. Закупающая организация может по своему усмотрению продлить окончательный срок подачи конкурсных предложений, в том числе в связи с внесением изменений в конкурсную документацию, при этом срок действия всех прав и обязанностей закупающей организации и участников конкурса продлевается с учетом измененного окончательного срока подачи конкурсных предложений.

56.Все конкурсные предложения, полученные закупающей организацией по истечении срока, установленного для подачи конкурсных предложений, будут отклонены и возвращены участнику конкурса невскрытыми.

§8. Изменения и отзыв конкурсных предложений

57.Участник конкурса может до истечения установленного срока подачи конкурсных предложений изменить или отозвать свое конкурсное предложение после его подачи при условии, что закупающая организация получит письменное уведомление об этом.

58.Уведомление участника конкурса об изменении и измененное конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями параграфа 6 главы 2 настоящей инструкции. В этом случае внешние и внутренние конверты будут дополнительно помечены как «ИЗМЕНЕНИЕ». Уведомление участника конкурса об отзыве с указанием названия и номера приглашения к участию в конкурсе, имени и адреса участника конкурса должно быть направлено закупающей организации на адрес, указанный в приглашении к участию в конкурсе. Уведомление об отзыве может быть также направлено в виде телеграммы по телексу или факсу с последующим письменным подтверждением по почте не позднее окончательного срока подачи конкурсных предложений.

3. ВСКРЫТИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§1. Вскрытие конкурсных предложений

59.Закупающая организация вскроет все конкурсные предложения в присутствии представителей участников конкурса, которые пожелают присутствовать, в день, время и по адресу, указанному в информационной карте конкурсного предложения. Дата и время вскрытия должны совпадать с окончательным сроком подачи конкурсных предложений. Присутствующие представители участников конкурса должны подписаться в журнале регистрации, подтверждающий их присутствие.

60.Название и адрес участников конкурса, общая сумма каждого конкурсного предложения, цена каждого альтернативного предложения, наличие или отсутствие обеспечения конкурсного предложения и его сумма или декларации об обеспечении конкурсного предложения, а также перечень необходимых документов будут объявлены при вскрытии конкурсного предложения. Ни одно конкурсное предложение не может быть отклонено при вскрытии, за исключением поздно представленных конкурсных предложений, которые будут возвращены участнику конкурса невскрытыми. Закупающая организация составляет протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, в котором фиксируется вся эта информация, требует от присутствующих участников конкурса подписать протокол и распределяет протокол среди всех участников конкурса, которым она предоставила конкурсную документацию. Отсутствие подписи участника конкурса в протоколе не аннулирует содержание и силу протокола.

61.Конкурсные предложения и изменения, направленные в соответствии с пункто78м 58 инструкции участникам конкурса, которые не были получены закупающей организацией до истечения окончательного срока подачи конкурсных предложений, не будут вскрыты во время вскрытия конкурсных предложений и соответственно не будут приниматься для дальнейшей оценки, независимо от обстоятельств.

62.Процедура вскрытия электронных конкурсных предложений, применяемая в случае проведения конкурса в электронном формате в соответствии с пунктом 2 инструкции участникам конкурса, должна быть указана в информационной карте конкурсного предложения.

§2. Оценка конкурсных предложений

63.В ходе оценки конкурсных предложений закупающая организация с целью содействия в выявлении квалификации или изучении и оценке конкурсных предложений запрашивает участника конкурса представить разъяснения по своему конкурсному предложению. Запрос на разъяснение и ответ на него должны быть составлены в письменной форме. Не запрашивается, не предлагается и не допускается изменение цены или содержания конкурсного предложения, за исключением случаев исправления закупающей организацией арифметических ошибок, обнаруженных закупающей организацией в ходе оценки конкурсных предложений. Если участник конкурса не предоставит разъяснения по своему конкурсному предложению к дате и времени, установленным в запросе закупающей организации на разъяснение, его конкурсное предложение может быть отклонено.

64.Закупающая организация должна определить соответствие каждого конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, основанном на оценке соответствия требованиям параграфов 3-8 главы 1 настоящей инструкции и представлении документов согласно параграфу 2 главы 2 настоящей инструкции. Конкурсным предложением, по существу отвечающий требованиям, признается конкурсное предложение, которое соответствует требованиям конкурсной документации без существенных отклонений, оговорок и упущений согласно пункту 4 инструкции участникам конкурса. Конкурсные предложения, которые по существу не отвечают требованиям, отклоняются.

65.С целью подтверждения того, что требования были выполнены без каких-либо существенных отклонений, оговорок или упущений, закупающая организация проводит техническую оценку конкурсных предложений в соответствии с приложениями 7 или 8 и 9 настоящей инструкции, как это применимо.

66.Закупающая организация не отклоняет конкурсное предложение из-за какого-либо незначительного несоответствия, ошибки или неточности в нем, которое не является существенным отклонением от требований конкурсной документации, если такое несоответствие или неточность не повлияют на оценку конкурсного предложения. Для исправления незначительных несоответствий или упущений в конкурсном предложении, связанных с требованиями по предоставлению документации, закупающая организация запрашивает участника конкурса представить соответствующую информацию или документацию для исправления в течение разумного периода времени. Такое упущение не должно относиться к какому-либо аспекту цены конкурсного предложения. Невыполнение участником конкурса данного требования может привести к отклонению его конкурсного предложения.

67.При условии, что конкурсное предложение по существу отвечает требованиям, закупающая организация исправляет количественно измеряемые незначительные несоответствия, связанные с ценой конкурсного предложения, а цена конкурсного предложения корректируется только для целей сравнения, чтобы отразить цену несоответствующего или отсутствующего товара или компонента, с добавлением средней цены товара или компонента, указанного в других конкурсных предложениях, которые по существу отвечают требованиям. Если цена товара или компонента не может быть установлена на основании других конкурсных предложений, которые по существу отвечают требованиям, закупающая организация использует самый разумный расчет.

68.От участника конкурса требуется принять исправление арифметических ошибок. Если участник конкурса не согласен с исправлением ошибок, его конкурсное предложение должно быть отклонено. При условии, что конкурсное предложение по существу отвечает требованиям, арифметические ошибки исправляются для целей корректировки цены конкурсного предложения следующим образом:

-если существует расхождение между ценой за единицу и общей ценой, которая получается путем умножения цены за единицу и количества, преобладает цена за единицу, а общая цена должна быть исправлена, за исключением случаев, когда, по мнению закупающей организации, в цене за единицу явно неправильно поставлена десятичная точка. В этом случае преобладает итоговая сумма по строке, а цена за единицу должна быть исправлена;

-если в итоговой сумме допущена ошибка, связанная со сложением или вычитанием промежуточных итогов, то промежуточные итоги должны преобладать, а итоговая сумма должна быть исправлена;

-если имеется расхождение между словами и цифрами, преобладает сумма, указанная словами, если только сумма, указанная в словах, не относится к арифметической ошибке, в случае чего должна преобладать сумма в цифрах, исправленная с учетом вышеуказанных абзацев настоящего пункта.

69.При оценке конкурсных предложений, закупающая организация использует критерии и методологии, указанные в инструкции участникам конкурса и в приложении 4. Никакие другие критерии и методологии не должны быть использованы. Применяя критерии и методологии, закупающая организация определяет наиболее выгодное конкурсное предложение. Наиболее выгодным конкурсным предложением определятся предложение, которое:

-по существу отвечает требованиям конкурсной документации;

-имеет наименьшую оценочную стоимость.

70.Для оценки цены конкурсного предложения закупающая организация рассматривает следующее:

-оценка должна быть произведена в отношении предметов закупки или лотов, указанных в информационной карте конкурсного предложения, и цены конкурсного предложения, предложенного в соответствии с параграфом 3 главы 2 настоящей инструкции;

-корректировка цены для исправления арифметических ошибок в соответствии с пунктом 68 инструкции участникам конкурса;

-исключение резерва средств на непредвиденные затраты и работы;

-корректировка цены в связи со скидкой, предложенной в соответствии с пунктом 37 инструкции участникам конкурса;

-если применимо, конвертация сумм, полученных в результате применения положений вышеуказанных абзацев настоящего пункта в единую валюту, как указано в пункте 72 инструкции участникам конкурса;

-корректировка цены для отражения цены отсутствующего или несоответствующего товара или компонента в соответствии с пунктом 67 инструкции участникам конкурса;

-применение внутренних преференций, если и как указано в информационной карте конкурсного предложения и в приложении 4;

-дополнительные критерии оценки, если и как указано в информационной карте конкурсного предложения и приложении 4.

71.При оценке конкурсного предложения закупающая организацией может рассмотреть другие факторы в дополнение к цене конкурсного предложения, представленной в соответствии с параграфом 3 главы 2 настоящей инструкции. Эти факторы могут быть связаны с характеристиками, производительностью и условиями закупки работ и сопутствующих услуг. Влияние факторов, если они выбраны в соответствии с приложением 4, должно быть выражено в денежном эквиваленте для облегчения сравнения конкурсных предложений. Используемые критерии и методологии должны быть такими, как указано в приложении 4.

72.Для целей оценки и сравнения, валюта(ы) конкурсного предложения должна быть конвертирована в единую валюту, как указано в информационной карте конкурсного предложения.

73.В случае выявления конкурсного предложения с неестественно низкой ценой, закупающая организация должна запросить у участника конкурса письменное разъяснение обоснования предложенной цены с учетом требований статьи 36 Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках», включая подробный анализ цены его конкурсного предложения в отношении предмета договора, объема, графика поставки, распределения рисков и ответственности и других требований конкурсной документации.

74.Если закупающая организация решит, что участник конкурса не смог продемонстрировать свою способность выполнить условия договора по предложенной цене конкурсного предложения, которую закупающая организация считает неестественно низкой, закупающая организация отклонит конкурсное предложение.

§3. Конфиденциальность и связь с закупающей организацией

75.Закупающая организация не вправе разглашать информацию относительно изучения, оценки и сравнения представленных конкурсных предложений до завершения данных процедур.

76.Ни один участник конкурса не должен связываться с закупающей организацией по любому вопросу, связанному с конкурсным предложением, с даты вскрытия конкурсных предложений до даты присуждения договора, за исключением запросов, связанных с разъяснением конкурсного предложения. Информация, касающаяся изучения, оценки и сравнения конкурсных предложений, является конфиденциальной.

77.Любые попытки участника конкурса повлиять на решение закупающей организации по оценке и сравнению конкурсных предложений или заключению договора закупки могут привести к отклонению предложения участника конкурса.

4. ПРИСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАКУПКИ

§1. Критерии присуждения договора

78.С учетом параграфа 2 настоящей главы, закупающая организация присуждает договор закупки тому участнику конкурса, чье конкурсное предложение определено наиболее выгодным конкурсным предложением в соответствии с пунктами 69 и 70 инструкции участникам конкурса и который соответствует критериям допуска к участию и квалификационным требованиям.

§2. Право закупающей организации на отмену закупки

79.Закупающая организация может отменить закупку до конечного срока подачи конкурсных предложений. Закупающая организация не имеет права вскрывать конкурсные предложения после принятия решения об отмене закупок.

80.Закупающая организация может по согласованию с государственным уполномоченным органом по государственным закупкам отменить процедуру закупок после вскрытия конкурсных предложений, если:

-работы в соответствии с обоснованным заявлением закупающей организации больше не требуются и, следовательно, продолжение процедуры закупок не отвечает общественным интересам;

-в конкурсных документах обнаружен серьезный пробел или ошибка, что это делает невозможным продолжение процедуры закупок;

-возникла необходимость в переносе закупки работ на более поздний срок, обоснованная закупающей организацией.

§3. Уведомление о намерении заключения договора и период ожидания

81.Период ожидания начинается с момента, когда закупающая организация направила участникам конкурса уведомление о намерении заключить договор, в котором указан участник конкурса, с которым будет заключен договор закупки и цена договора, а также срок и порядок подачи запроса разъяснений результатов оценки конкурсного предложения и их представления, период ожидания и возможность применения процедуры подачи жалобы.

82.Если иной срок периода ожидания не указан в информационной карте конкурсного предложения или если период ожидания не применяется в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом, договор будет заключен после истечения периода ожидания, который устанавливается сроком в 3 (три) рабочих дня со дня отправки уведомления о намерении присудить договор. В случае подачи жалобы, договор будет заключен с учетом применения соответствующих мер, принятых на основании решения о поданной жалобе.

§4. Подписание договора и обеспечение исполнения договора, урегулирование жалоб

83.Закупающая организация направит, с учетом мер, если они были приняты на основании рассмотрения поданной жалобы, выигравшему участнику конкурса форму договора, содержащуюся в конкурсной документации, означающее принятие конкурсного предложения.

84.Победитель конкурса должен подписать договор и вернуть его закупающей организации не позднее количества дней, указанного в информационной карте конкурсного предложения.

85.Участник конкурса должен, если это установлено информационной картой конкурсного предложения, предоставить закупающей организации обеспечение исполнения договора согласно требованиям, указанным в информационной карте конкурсного предложения.

86.Если победитель конкурса не предоставит обеспечение исполнения договора, как это затребовано в информационной карте конкурсного предложения, или в течение периода, указанного в информационной карте конкурсного предложения, не возвратит подписанный им договор, то это будет достаточным основанием для отказа от заключения договора. Если победитель конкурса не предоставит обеспечение исполнения договора, как это затребовано в информационной карте конкурсного предложения, он, в зависимости от обстоятельств, лишится права обеспечения конкурсного предложения или в отношении него будут применены меры, предусмотренные декларацией об обеспечении конкурсного предложения. В этом случае закупающая организация заключает договор с участником конкурса, подавшим следующее наиболее выгодное предложение, с учетом права закупающей организации отклонить все конкурсные предложения.

87.Участник конкурса, который утверждает, что понес или может понести потери или ущерб в результате нарушения какого-либо обязательства, наложенного Законом Республики Таджикистан «О государственных закупках» на закупающую организацию, вправе обратиться в установленном порядке в закупающую организацию, Межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб или в суд, указанный в информационной карте конкурсного предложения, за обжалованием решения или действия (бездействия) закупающей организации.

Примечание: Для договоров с фиксированной ценой, в пункты инструкции участникам конкурса, указанные ниже, внести следующие изменения:

-в пункте 29 слова «ведомость объемов работ» заменить словами «график деятельности для договоров с фиксированной ценой»;

-в пункте 32 слова «весь объем работ, указанный в ведомости объемов работ» заменить словами «всю деятельность в соответствии с графиком деятельности для договора с фиксированной ценой»;

-в пункте 36 слова «Расценки и цены» заменить словами «Цены для договора с фиксированной ценой»;

Ниже приводятся конкретные данные по пунктам инструкции участникам конкурса, которые дополняют или изменяют положения инструкции участникам конкурса. В случае противоречия между положениями настоящего документа и инструкции участникам конкурса, положения настоящего документа имеют преимущественную силу перед положениями инструкции участникам конкурса.

Дополнительные критерии оценки и квалификационные требования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Данный раздел содержит дополнительные критерии, которые закупающая организация может использовать для оценки конкурсных предложений, и квалификационные требования к участникам конкурса.

2.Никакие другие дополнительные факторы, методы или критерии не должны использоваться, кроме указанных в данном разделе.

(Закупающая организация выбирает критерий, целесообразный для процесса закупки, вставляет соответствующий текст используя примеры, приведенные ниже, или иной приемлемый текст с удалением соответствующего текста).

2. ВИДЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

§1. Внутренние преференции

3.Внутренние преференции предоставляются работам, выполняемыми отечественными подрядчиками, если это указано в информационной карте конкурсного предложения. (В случае применения, вид и размер внутренних преференций и механизм, применяемый для целей сравнения конкурсных предложений, должны быть указаны здесь).

4.Для получения внутренних преференций, участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

(указать требования здесь):

§2. Адекватность технического предложения

5.Оценка технического предложения участника конкурса производится в отношении технических возможностей участника конкурса по мобилизации ключевого оборудования и персонала для выполнения договора, соответствующее его предложению в части методов работы, графика работы и материалов, и в соответствии с требованиями, указанными в приложении 7 или 8 и 9.

6.С этой целью

7., участник конкурса должен предоставить техническое предложение в соответствии с приложением 20, описывающее организацию участка, методологию и график работ с планированием и размещением оборудования, материалов и рабочей силы, обосновывающее его способность выполнить и завершить работы в установленные сроки.

§3. Несколько договоров

8.В соответствии с пунктом 37 инструкции участникам конкурса, если работы сгруппированы в несколько договоров, оценка будет проводиться следующим образом:

Критерии присуждения нескольких договоров:

Лоты

Участники конкурса имеют возможность подавать конкурсное предложение по любому одному или нескольким лотам. Предложения будут оцениваться по лотам отдельно, с учетом предлагаемых скидок, если таковые имеются, для комбинированных лотов. Договор (ы) будет (ут) присужден (ы) участнику(ам) конкурса, предложившему(им) наименьшую оценочную стоимость для закупающей организации для комбинированных лотов, при условии, что выбранный(ые) участник(и) конкурса будет(ут) соответствовать требуемым квалификационным требованиям по лоту или комбинации лотов, в зависимости от обстоятельств.

Пакеты

Участники конкурса имеют возможность подавать предложение на любой один или несколько пакетов и на любой один или несколько лотов в рамках пакета. Конкурсные предложения будут оцениваться по пакетам отдельно, с учетом предлагаемых скидок, если таковые имеются, для комбинированных пакетов и/или лотов внутри пакета. Договор(ы) будет(ут) присужден участнику (ам) конкурса, предложившему(им) закупающей организации наименьшую оценочную стоимость для комбинированных пакетов, при условии, что выбранный(ые) участник(и) конкурса будет(ут) соответствовать требуемым квалификационным требованиям для комбинации пакетов и/или лотов, в зависимости от обстоятельств.

§4. Альтернативные технические решения для определенных частей работ

9.Техническии альтернативы для частей работ, если это разрешено пунктом 49 инструкции участникам конкурса, будут оцениваться следующим образом:

§5. Альтернативные сроки завершения

10.Альтернативные сроки завершения работ, если это разрешено пунктом 46 инструкции участникам конкурса, будут оцениваться следующим образом:

_____________________________________________________________________________________

§6. Отклонение в графике платежей

11.Альтернативный график платежей, если это разрешено в соответствии с пунктом 70 инструкции участникам конкурса, будет оцениваться следующим образом:

3. Квалификационные требования

§7. История невыполнения договоров, предстоящие судебные или арбитражные разбирательства и история разбирательств, финансовое положение и опыт работы

§8. Квалификация и опыт ключевого персонала

Примечание:

Участник конкурса должен предоставить подробную информацию об основных специалистах, которых участник конкурса считает подходящими для исполнения договора, их соответствующем образовании и опыте работы.

Участник конкурса должен заполнить соответствующую форму приложения 18.

§9. Оборудование

Участник конкурса должен продемонстрировать наличие или доступ к ключевому оборудованию, перечисленному ниже (закупающая организация, если возможно, указывает наименование и минимальное требуемое количество оборудования):

Общие условия договора

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Общие условия договора являются стандартными общими условиями договора. Никакие изменения и дополнения не должны вноситься на страницы Общих условий договора. При необходимости внесения изменений или дополнений в Общие условия договора, закупающая организация вносит такие изменения или дополнения только в Специальные условия договора. Любые изменения или дополнения в Общих условий договора должны соответствовать законодательству Республики Таджикистан.

2.В настоящем Договоре используются следующие понятия:

- договор закупки (далее - договор) - соглашение, заключенное между закупающей организацией и подрядчиком, зафиксированное в форме договора закупки, подписанной сторонами, включая все приложения и дополнения к нему, а также все документы, на которые в нем имеются ссылки;

- цена договора - цена, подлежащая уплате подрядчику по договору за полное и надлежащее выполнение им своих договорных обязательств;

- работы – работы, краткое описание которых указано в СУД;

- ОУД - Общие условия договора, содержащиеся в настоящем приложении;

- СУД - Специальные условия договора, содержащиеся в приложении 6 к Стандартной конкурсной документации по закупкам работ;

- закупающая организация – закупающая организация, указанная в СУД, осуществляющая закупку работ;

- подрядчик - физическое или юридическое лицо, или комбинация любых вышеуказанных форм, которая действуют в рамках существующего соглашения как группа подрядчиков, указанное в СУД, выполняющее работы и сопутствующие услуги по договору;

- субподрядчик - физическое или юридическое лицо, заключившее договор субподряда с подрядчиком на выполнение части работ по Договору, включая работы на участке;

- день - календарный день;

- дата начала работ - самая поздняя дата, указанная в СУД, когда подрядчик приступает к выполнению Работ, и которая не обязательно совпадает со сроками владения участком;

-предполагаемая дата завершения работ – дата, когда подрядчик должен завершить выполнение Работ, указанных в СУД;

- дата завершения работ - дата завершения Работ, принятая соответствующей комиссией в соответствии с актом ввода объекта в эксплуатацию, или, в случае ремонтных работ, окончательным актом выполненных работ подрядчика, утвержденным руководителем проекта;

- резерв средств на непредвиденные затраты и работы – резерв средств в процентном выражении, включаемый в сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) зданий и сооружений на непредвиденные затраты и работы;

- дефекты - любая часть Работ, выполненная с нарушением условий договора;

- акт приемки устраненных дефектов - акт приемки, составленный совместно руководителем проекта и подрядчиком после устранения дефектов подрядчиком;

- период ответственности за устранение дефектов - период для устранения недостатков и дефектов, указанный в СУД и исчисляемый с Даты завершения работ, как указано в СУД;

- чертежи - все расчеты, схемы, планы и другая информация, предоставленная или утвержденная в установленном порядке для исполнения Договора;

- компенсационные события - события, определенные в пункте 64 ОУД;

- оборудование - техника и транспортные средства подрядчика, которые будут временно доставлены на участок для выполнения Работ;

- материалы - все расходные и сырьевые материалы, которые будут использоваться подрядчиком и субподрядчиком во время выполнения работ;

-агрегаты и механизмы - любая неотъемлемая часть работ, которая имеет механическую, электрическую, химическую или биологическую функцию;

- руководитель проекта - лицо, указанное в СУД (или любое другое компетентное лицо, назначенное закупающей организацией с уведомлением подрядчика, что оно действует в качестве замены Руководителя проекта), ответственное по надзору за выполнением работ и администрированием договора;

- участок - территория, как определено в СУД, отведенная для выполнения Работ;

- технические спецификации - технические спецификации работ, включенные в Договор, и любые изменения или дополнения к этим спецификациям, утвержденные закупающей организацией;

- временные здания и сооружения - здания и сооружения, спроектированные, построенные, установленные и демонтированные подрядчиком и необходимые для выполнения Работ;

- модификации - письменное указание Руководителя проекта об изменении работ.

2. ЯЗЫК ДОГОВОРА И ДОКУМЕНТОВ, КОММУНИКАЦИЯ СТОРОН ДОГОВОРА

3.Договор, а также вся корреспонденция и документы, связанные с договором, которыми обмениваются подрядчик и закупающая организация, должны быть на языке (-ах), указанном (-ых) в СУД. Сопроводительные документы и печатная литература, являющиеся частью договора, могут быть на другом языке при условии, что при необходимости их соответствующие фрагменты будут точно переведены подрядчиком на указанный язык. В этом случае для целей толкования договора этот перевод будет иметь силу.

4.Любое уведомление, направленное одной стороной другой стороне в соответствии с Договором, будет иметь силу, если оно сделано в письменной форме и направлено по адресу другой стороны, указанному в ОУД. Уведомление вступает в силу с момента доставки или в дату вступления в силу уведомления, в зависимости от того, что наступит позже.

5.Лица, назначенные сторонами для целей коммуникации по настоящему договору, указаны в СУД.

6.Если иное не оговорено особо, Руководитель проекта, представляя Закупающую организацию, будет решать вопросы, связанные с договором, между закупающей организацией и подрядчиком. Если иное не указано в СУД, закупающая организация может делегировать другому лицу любое из своих обязанностей или полномочий, после уведомления подрядчика, и отзывать любое делегирование, после уведомления подрядчика.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА

7.Подрядчик может заключать субподрядные договоры только с письменного согласия закупающей организации. В случае заключения более одного Договора субподряда, подрядчик должен координировать деятельность этих субподрядчиков. Наличие субподрядчиков не изменяет ответственность подрядчика за выполнение Договора. Подрядчик несет полную ответственность за действия или бездействие любого субподрядчика и его представителей, как если бы это были действиями или бездействием самого подрядчика.

4. ПЕРСОНАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.Подрядчик должен нанять персонал на ключевые должности и использовать оборудование, указанное в его конкурсном предложении. Руководитель проекта должен одобрить любую предложенную замену ключевого персонала и оборудования только в том случае, если их соответствующие квалификации или характеристики в значительной степени равны или лучше, чем те, которые были предложены в конкурсном предложении.

9.Если по какой-либо причине Руководитель проекта просит подрядчика устранить от работ лицо, являющееся работником подрядчика или субподрядчика, подрядчик должен обеспечить, чтобы данное лицо покинуло объект в течении установленного руководителем проекта срока и более не привлекалось к работе в рамках данного договора.

5. РИСКИ ЗАКУПАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРЯДЧИКА

10.Закупающая организация и подрядчик несут риски, которые являются соответственно, по настоящему Договору, рисками закупающей организации или подрядчика.

11.С даты начала работ до выдачи сертификата об ответственности за дефекты следующие риски будут являться рисками закупающей организации:

- риск травмы или смерти лица, потери или повреждения имущества (за исключением работ, агрегатов и механизмов, материалов и оборудования) в результате:

1) использования или занятия участка работами или для целей работ, которые могут быть неизбежным результатом Работ;

2) халатности, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей или нарушения законных прав подрядчика со стороны закупающей организации или любого лица, нанятого им или работающего у него по Договору, за исключением подрядчика;

- риск повреждения работ, агрегатов и механизмов, материалов и оборудования в той степени, в которой это произошло по вине закупающей организации, или в результате дефекта в проекте закупающей организации, или в результате войны или радиоактивного заражения, непосредственно затрагивающего страну, в которой должны быть выполнены работы.

12.С Даты завершения работ до выдачи сертификата об ответственности за дефекты, риск потери или повреждения работ, агрегатов и механизмов и материалов лежит на закупающей организации, за исключением случаев, когда потеря или повреждение вызваны:

- дефектом, существовавшим на Дату завершения работ;

- событием, произошедшим до Даты завершения работ и которое само по себе не было риском закупающей организации;

- деятельностью подрядчика на участке после Даты завершения работ.

13.С Даты начала работ до выдачи сертификата об ответственности за дефекты риск травмы или смерти лица, потери или повреждения имущества (включая, без какого-либо ограничения, работы, агрегаты и механизмы, материалы и оборудование), которые не являются рисками закупающей организации, являются рисками подрядчика.

6. СТРАХОВАНИЕ

14.Если это предусмотрено в СУД, подрядчик должен обеспечить страхование на совместное имя закупающей организации и подрядчика с даты начала работ до конца периода ответственности за устранение дефектов, на страховые суммы и выплаты, указанные в СУД, за следующие события, являющимися рисками подрядчика:

-потери или повреждения работ, агрегатов и механизмов и материалов;

-потери или повреждения оборудования;

-потери или повреждения имущества (за исключением работ, агрегатов и механизмов, материалов и оборудования), связанного с договором;

-травмы или смерти лица.

15.Полисы и/или сертификаты страхования должны быть предоставлены подрядчиком Руководителю проекта для утверждения Руководителем проекта до Даты начала работ и предусматривать страховые выплаты в тех видах и пропорциях валют, которые необходимы для устранения понесенных убытков или ущерба.

16.Если страховое покрытие предусмотрено в СУД и подрядчик не предоставит ни одного из требуемых полисов и сертификатов страхования, закупающая организация может оформить страхование, которое должен был обеспечить подрядчик, и взыскать страховые премии, уплаченные закупающей организацией, из платежей, которые в противном случае причитаются подрядчику, или, если платеж не причитается, уплата страховых премий будет считаться долгом подрядчика.

17.Изменения условий страхования не могут быть внесены без согласия Руководителя проекта.

7. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

18.Подрядчик должен выполнить работы и сопуствующие услуги в соответствии с техническими спецификациями, чертежами, ведомостью объемов работ и/или отчетом о дефектах.

19.Все Чертежи, подготовленные подрядчиком для выполнения Работ, должны быть предварительно утверждены Руководителем проекта до их использования.

20.Подрядчик и субподрядчики должны вести точные и систематические отчеты и записи в отношении работ в такой форме и с такими подробностями, которые позволят четко определить соответствующие изменения во времени и затратах.

8. РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ К ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

21.Подрядчик может начать выполнение работ с Даты начала работ, и должен выполнять работы в соответствии с Графиком выполнения работ, представленным подрядчиком и утвержденным Руководителем проекта. Подрядчик должен завершить работы к предполагаемой дате завершения работ.

9. ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

22.Затраты на строительство временных зданий и сооружений определяются в соответствии с руководящими документами системы нормативных документов в строительстве Республики Таджикистан.

23.При необходимости, подрядчик должен координировать проект временных зданий и сооружений с третьей стороной.

10. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

24.Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех работ на участке.

25.Подрядчик должен предпринять все разумные меры для защиты окружающей среды (как на участке, так и за его пределами) и ограничить ущерб и неудобства для людей и имущества, возникающие в результате загрязнения, шума и других результатов его деятельности.

11. НАХОДКИ

26.Все обнаруженное на участке, представляющее исторический или иной интерес, или значительную ценность, передается в установленном порядке государству. Подрядчик должен уведомить Руководителя проекта о таких находках и выполнить инструкции Руководителя проекта по обращению с ними.

12. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКА

27.Во время выполнения работ подрядчик должен полагаться на отчеты, материалы или любую другую доступную документацию об исследовании участка. Подрядчик может исследовать участок, и вся информация, полученная подрядчиком во время исследования участка, должна быть использована при выполнении Работ.

28.Закупающая организация должна предоставить подрядчику право на использование всего участка, отведенного под работы. Если право на использование какой-либо части участка не будет предоставлено к дате, указанной в СУД, будет считаться, что закупающая организация задержала начало определенных видов работ. В этом случае закупающая организация должна продлить срок выполнения работ на период передачи участка.

13. ДОСТУП К УЧАСТКУ

29.Подрядчик должен разрешить Руководителю проекта и любому другому лицу, уполномоченному Руководителем проекта, доступ на участок или в любое другое место, где ведутся или должны вестись работы в соответствии с Договором.

14. РЕШЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

30.Руководитель проекта, в рамках своих полномочий, может принимать решения и отдавать распоряжения, обязательные для подрядчика.

31.Если подрядчик полагает, что решение или распоряжение, принятое или отданное Руководителем проекта, превышает полномочия, представленные Руководителем проекта по Договору, или решение или распоряжение было принято неправильно, оно должно рассматриваться в соответствии с разделом 15 ОУД.

15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ИЛИ РАЗНОГЛАСИЙ

32.Если между закупающей организацией и подрядчиком возникает какой-либо спор или разногласие по Договору или в связи с ним, стороны должны приложить все усилия, чтобы разрешить спор или разногласие мирным путем и посредством взаимных консультаций.

33.В случае возникновения споров и разногласий в связи с исполнением заключенного договора, сторона, которая получила претензию от другой стороны, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ в течение 15 дней после подачи претензии. В случае отклонения претензии или непредставления ответа в установленный срок, заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд, указанный в СУД.

34.Несмотря на любые ссылки на урегулирование споров или разногласий в настоящем документе, стороны продолжают выполнять свои обязательства по Договору, если они не договорятся об ином.

16. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

35.В течение срока, указанного в СУД, подрядчик должен представить на утверждение закупающей организации График выполнения работ, в котором указаны общие методы организации, порядок и сроки выполнения работ.

36.Подрядчик должен в сроки, указанные в СУД, представить на утверждение Руководителю проекта обновленный График выполнения работ с учетом фактического хода выполнения работ и его влияния на сроки выполнения оставшихся работ, включая имеющиеся изменения в последовательности выполнения работ.

37.Если подрядчик не представит обновленный График выполнения работ к указанному сроку, Руководитель проекта может удержать сумму, указанную в СУД, из следующего Акта выполненных работ, и продолжить удерживать эту сумму до тех пор, пока не будет представлен отложенный График выполнения работ.

38.Утверждение Руководителем проекта Графика выполнения работ не изменяет обязательств подрядчика. Подрядчик может пересмотреть График выполнения работ и повторно представить его Руководителю проекта в любое время. Пересмотренный График выполнения работ должен демонстрировать влияние модификаций и компенсационных событий.

39.Руководитель проекта должен продлить предполагаемую дату завершения работ в случае компенсационных событий или модификаций, которые не позволяют завершить работы к предполагаемой дате завершения работ без усилий подрядчика по ускорению оставшихся работ, вследствие чего подрядчик может понести дополнительные расходы.

40.Руководитель проекта в течение 21 дня после запроса подрядчика руководителю проекта о принятии решения о влиянии компенсационного события или модификаций и представления полных подтверждающих сведений, должен принять решение о продлении или об отказе продления предполагаемой даты завершения работ. Если будет принято решение о продлении, срок продления должен быть указан. Если подрядчик не смог заблаговременно предупредить о задержке или не сотрудничал в решении проблемы задержки, то задержка, вызванная этим, не будет учитываться при определении новой предполагаемой даты завершения работ.

41.Руководитель проекта имеет право дать распоряжение подрядчику приостановить начало или ход выполнения работ.

42.Подрядчик должен как можно скорее информировать Руководителя проекта о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на качество работ, увеличить Цену Договора или замедлить выполнение Работ. Руководитель проекта может потребовать от подрядчика оценить предполагаемое влияние такого вероятного события или обстоятельства. Подрядчик должен предоставить такую оценку в короткий период времени. Подрядчик должен сотрудничать с Руководителем проекта в подготовке и рассмотрении предложений о том, как можно избежать или уменьшить последствия такого события или обстоятельства для всех, кто участвует в работе и/или в выполнении любых вытекающих из этого указаний Руководителя проекта.

17. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

43.Руководитель проекта должен проверить работы подрядчика и уведомить подрядчика об обнаруженных дефектах. Такая проверка не влечет за собой изменение обязательств подрядчика. Руководитель проекта имеет право требовать от подрядчика поиска дефекта, а также вскрытия и проверки любой работы, которая, по мнению Руководителя проекта, может иметь дефект.

44.Если Руководитель проекта поручает подрядчику провести испытания, не предусмотренные техническими спецификациями, для проверки наличия дефекта в выполненной работе, и если в результате испытания выясняется дефект, то расходы по испытанию возлагаются на подрядчика. Если дефект отсутствует, то расходы по испытанию будет произведены за счет компенсационных событий.

45.Руководитель проекта должен письменно уведомить подрядчика о любом дефекте до завершения периода ответственности за устранение дефектов. Период ответственности за устранение дефектов должен быть продлен до устранения дефектов.

46.После получения каждого уведомления о дефекте, подрядчик должен устранить указанный дефект в течение срока, указанного в уведомлении Руководителя проекта.

47.В случае, если подрядчик не устранил дефект в течение срока, указанного в уведомлении Руководителя проекта, Руководитель проекта оценит стоимость устранения дефекта, а подрядчик оплатит эти расходы.

18. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ

48.Локальный ресурсный сметный расчет включает в себя оцененные элементы для работ, которые должны быть выполнены подрядчиком.

49.Локальный ресурсный сметный расчет в конкурсном предложении используется для расчета и оплаты цены Договора. Подрядчик получает оплату за выполненный объем работ по расценкам и ценам, указанным в локальном ресурсном сметном расчете по каждому элементу.

50.Если иное не указано в СУД, цена договора является фиксированной. Корректировка цен допускается только в пределах и в порядке, предусмотренном в СУД.

51.Если возникает необходимость в выполнении дополнительных работ, которые не входят в первоначальный договор закупки, при условии, что стоимость таких дополнительных работ не превышает 20 процентов от стоимости первоначального договора закупки, закупающая организация и подрядчик заключают дополнительное соглашение к договору в пределах указанного в настоящем пункте ограничения, при условии, что выбор метода прямых закупок предварительно был согласован закупающей организацией с государственным уполномоченным органом по государственным закупкам.

52.По требованию закупающей организации подрядчик должен предоставить локальный ресурсный сметный расчет дополнительных работ.

53.Если элемент в предлагаемом локальном ресурсном сметном расчете дополнительных работ соответствует элементу в первоначальном локальном ресурсном сметном расчете объемов работ, для расчета в локальном ресурсном сметном расчете дополнительных работ по данному элементу используется расценка или цена, предложенная подрядчиком по данному элементу в первоначальном локальном ресурсном сметном расчете объемов работ.

54.Если запрашиваемая цена подрядчика является необоснованной, закупающая организация может потребовать представить обновленный локальный ресурсный сметный расчет дополнительных работ, который может быть основан на собственном прогнозе закупающей организации.

19. АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ ОПЛАТЫ

55.Подрядчик ежемесячно или в иной период времени, указанный в СУД, представляет Руководителю проекта для оплаты акты выполненных работ, составленные в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, за вычетом ранее утвержденных совокупных платежей.

56.Руководитель проекта должен проверить акты выполненных работ подрядчика и подтвердить сумму, подлежащую выплате подрядчику.

57.Стоимость выполненных работ должна включать стоимость объемов работ согласно локальному ресурсному сметному расчету.

58.Стоимость выполненных работ должна включать оценку модификаций и компенсационных событий.

59.Руководитель проекта может исключить, в свете более поздней информации, любые элементы, ранее заверенные в акте выполненных работ для оплаты, или уменьшить долю любого элемента, ранее заверенного в акте выполненных работ для оплаты.

20. ПЛАТЕЖИ

60.Платежи должны быть скорректированы с учетом вычетов по авансовым платежам и удержаниям. Закупающая организация выплатит подрядчику суммы согласно актам выполненных работ, подтвержденным Руководителем проекта, в течение 28 дней после даты выставления счет-фактуры согласно акту выполненных работ. В случае, если закупающая организация осуществляет платеж позже, подрядчику выплачиваются проценты по просроченным платежам. Проценты начисляются с даты, когда платеж должен был быть осуществлен, до даты, когда платеж был произведен.

61.Если подтвержденная стоимость работ увеличена в более поздних актах выполненных работ или в результате решения суда, проценты подрядчику будут выплачены в соответствии с пунктом 60 ОУД. Проценты будут начислятся с даты, по которой стоимость была увеличена без какого-либо спора.

62.Виды Работ, для которых не указана расценка или цена, а также стоимость материалов, которая в них не включена, не будут оплачиваться закупающей организацией и будут считаться включенными в другие виды Работ.

63.Если не указано иное, все платежи и вычеты должны быть осуществлены в пропорциях валют, составляющих цену Договора. Если платежи производятся в валютах, отличных от сомони, обменные курсы, используемые для расчета подлежащих выплате сумм, должны быть обменными курсами, указанными в конкурсном предложении подрядчика.

21. КОМПЕНСАЦИОННОЕ СОБЫТИЕ

64.Следующие события считаются Компенсационными событиями:

- закупающая организация не предоставляет доступ к части Участка к дате владения участком, указанной в СУД;

- закупающая организация изменяет График выполнения работ других подрядчиков, как указано в СУД, который негативно влияет на выполнение работ подрядчика по Договору;

- руководитель проекта распоряжается о приостановлении работ или не предоставляет чертежи, технические спецификации или инструкции, необходимые для своевременного выполнения Работ;

- руководитель проекта поручает подрядчику вскрыть работы или провести дополнительные испытания работ, в результате которых обнаруживается отсутствие дефектов;

- руководитель проекта необоснованно не дает согласия на заключение договора субподряда;

- грунтовые условия являются значительно неблагоприятными, чем можно было предположить до уведомления о намерении присудить договор на основании информации, предоставленной участникам конкурса (включая отчеты об исследовании участка), имеющейся в открытом доступе, а также информации, приобретенной в результате визуального осмотра участка;

- руководитель проекта дает указание решить вопросы, связанные с непредвиденными условиями, возникшими по вине закупающей организации, или дополнительными работами, необходимыми для обеспечения безопасности или по другим причинам;

- другие подрядчики, государственные организации, коммунальные службы или закупающая организация не действуют в сроки и в рамках других ограничений, указанных в Договоре, в результате чего вызывают задержку или дополнительные расходы для подрядчика;

- авансовый платеж задерживается;

- воздействие любых рисков закупающей организации на подрядчика;

- руководитель проекта необоснованно не утверждает акт завершения работ;

- другие компенсационные события, предусмотренные Договором или определенные Руководителем проекта.

65.Если компенсационные события, повлекут за собой дополнительные расходы или будут препятствовать завершению работ к предполагаемой дате завершения работ, то цена Договора должна быть увеличена и/или предполагаемая дата завершения работ должена быть продлена. Закупающая организация решает, должна ли быть увеличена цена Договора и на сколько и должна ли быть продлена предполагаемая дата завершения работ и на какой срок. Любые изменения в цене договора или предполагаемой дате завершения работ должны быть предварительно согласованы закупапающей организацией с государственным уполномоченным органом по государственным закупкам.

66.Как только подрядчик предоставит информацию о влиянии каждого Компенсационного события на ожидаемые расходы подрядчика, Руководитель проекта должен оценить и соответствующим образом скорректировать цену Договора. Если оценка подрядчика будет признана необоснованной, Руководитель проекта скорректирует цену Договора на основании собственного прогноза. Руководитель проекта будет исходить из того, что подрядчик компетентно и оперативно отреагирует на указанное событие.

67.Подрядчик не имеет права на компенсацию в той степени, в которой интересы закупающей организации пострадали в результате того, что подрядчик не предупредил заранее или не сотрудничал с Руководителем проекта.

22.НАЛОГИ

68.Руководитель проекта корректирует цену Договора в случае, если изменение налогов, пошлин и других сборов происходит в период между датой подачи конкурсных предложений и датой завершения работ. Корректировка представляет собой изменение в сумме налогов, пошлин и других сборов, которые должны быть уплачены подрядчиком, при условии, что такие изменения еще не отражены в цене Договора.

23. УДЕРЖАНИЕ

69.Для целей устранения возможных дефектов, закупающая организация удерживает из каждого платежа часть средств в сумме, указанной в СУД от объема выполненных работ, до полного завершения работ.

70.На дату завершения работ половина общей удержанной суммы возвращается подрядчику, а вторая половина возвращается после завершения периода ответственности за устранение дефектов, при условии, что все дефекты, указанные в уведомлении и заверенные Руководителем проекта, были устранены.

71.После полного завершения Работ, подрядчик может заменить удерживаемые средства банковской гарантией, которая должна быть действительна до 28 дней после истечения периода ответственности за устранение дефектов. В случае, если все дефекты, указанные в уведомлении Руководителя проекта, не были устранены, подрядчик продлевает срок действия банковской гарантии до 28 дней после предполагаемого периода устранения дефектов.

24. НЕУСТОЙКА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

72.В случае незавершения работ до предполагаемой даты завершения работ, указанной в СУД, и если стороны не договорятся о продлении срока выполнения обязательств без применения неустойки, подрядчик должен выплатить закупающей организации неустойку за весь объем работ в размере, указанном в СУД, от цены договора за каждый день задержки работ. Максимальная сумма неустойки не должна превышать размер, указанный в СУД. Закупающая организация может вычесть неустойку из платежей, причитающихся подрядчику. Выплата неустойки не должна влиять на обязательства подрядчика.

73.В случае продления предполагаемой даты завершения работ после выплаты неустойки, Руководитель проекта возвращает излишне выплаченную сумму неустойки подрядчиком с корректировкой следующего акта выполненных работ.

25. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

74.Подрядчик не теряет обеспечение исполнения договора и не несет ответственности за выплату неустойки или расторжение договора за несоблюдение его условий, если задержка в исполнении договора или невыполнение обязательств по договору является результатом обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

75.Для целей настоящего договора форс-мажор означает обстоятельство, находящееся вне контроля подрядчика, не связанное с ошибкой или халатностью подрядчика и не поддающееся прогнозированию. Такие обстоятельства могут включать, но не ограничиваться такими действиями, войну или революцию, пожары, наводнение, эпидемии, карантин и эмбарго, влияющие на выполнение Работ.

76.При возникновении форс-мажора подрядчик должен незамедлительно письменно уведомить Руководителя проекта о таком событии и его причине. Если письменные указания от Руководителя проекта не получены, подрядчик должен, насколько это возможно, продолжать выполнять свои обязательства по Договору, и искать альтернативные пути выполнения Договора, независимо от форс-мажор.

26. АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ

77.Закупающая организация производит авансовый платеж подрядчику в размере и в сроки, указанные в СУД, при условии, что подрядчик предоставил обеспечение возврата авансового платежа, если оно было затребовано. Если это предусмотрено в СУД, подрядчик обязан представить обеспечение возврата авансовых платежей в форме, сроком действия и в сумме, указанной в СУД. Обеспесение возврата авансового платежа остается в силе до полного погашения аванса. Сумма обеспечения возврата авансового платежа должна постепенно уменьшаться на суммы, погашенные подрядчиком. Проценты на авансовые платежи не начисляются.

78.Подрядчик должен использовать авансовый платеж исключительно для оплаты оборудования, агрегатов и механизмов, материалов и мобилизационных расходов, необходимых непосредственно для выполнения Договора. Если этого потребует закупающая организация, подрядчик должен продемонстрировать, что авансовый платеж был использован для целей выполнения Договора, предоставив копии счетов-фактур или других документов.

79.Авансовый платеж должен быть погашен путем вычета пропорциональных сумм из актов выполненных работ, по которым причитается оплата подрядчику. Никакие расчеты по авансовым платежам или его погашению не учитываются при определении стоимости выполненных работ, модификаций, корректировок цен, компенсационных событий или неустоек.

27. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

80.Если того требует СУД и в течение указанного в СУД срока, выигравший участник конкурса должен предоставить закупающей организации обеспечение исполнения договора, размер, форма и срок действия которой указаны в СУД. Обеспечение исполнения договора действительно до истечения 28 (двадцати восьми) дней после ожидаемой даты выдачи акта завершения работ (в соответствии с датой завершения работ). В случае, если условиями обеспечения исполнения договора указана дата истечения срока ее действия, и подрядчик не получил права на акт завершения работ за 28 (двадцати восьми) дней до даты истечения срока действия обеспечения исполнения договора, подрядчик продлевает срок действия обеспечения исполнения договора до тех пор, пока работы не будут завершены и подрядчик не получит право на акт завершения работ.

81.Обеспечение исполнения договора возвращается подрядчику не позднее 10 (десяти) календарных дней после после истечения срока его действия, при условии подтверждения закупающей организацией выполнения подрядчиком работ по договору.

28. РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И РАБОТЫ

82.Все затраты и работы, оплачиваемые как непредвиденные затраты и работы, должны регистрироваться подрядчиком в соответствии с формами, утвержденными Руководителем проекта.

83.Каждая заполненная форма должна быть проверена и подписана Руководителем проекта в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ.

84.Подрядчик получает оплату за непредвиденные затраты и работы при условии получения подписанных форм непредвиденных затрат и работ.

29. РАСХОДЫ ПО УСТРАНЕНИЮ УТРАТ ИЛИ УЩЕРБА

85.Утрата или ущерб произведенным работам или материалам, которые будут включены в Работы в период между Датой начала работ и окончанием периода ответственности за устранение дефектов, должны быть устранены подрядчиком за счет подрядчика, если утрата или ущерб возникли в результате действий или бездействия подрядчика.

30. ЗАВЕРШЕНИЕ ДОГОВОРА

86.Подрядчик должен запросить Руководителя проекта выдать акт о завершении работ. Руководитель проекта должен выдать акт о завершении работ после подтверждения того, что все работы выполнены.

87.Закупающая организация вступает во владение участком и работами после выдачи акта о завершении работ в течение срока, указанного в СУД.

31. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

88.Подрядчик должен предоставить Руководителю проекта подробный расчет общей суммы, которую подрядчик считает подлежащей оплате по Договору, до окончания периода ответственности за устранение дефектов. Руководитель проекта должен выдать Сертификат об ответственности за дефекты и подтвердить любой окончательный платеж, причитающийся подрядчику, в течение 56 (пятидесяти шести) дней после получения расчета подрядчика, если он является правильным и полным.

89.Если расчет подрядчика не является правильным и полным, то в течение 56 (пятидесяти шести) дней после получения счета подрядчика, Руководитель проекта представляет подрядчику график, в котором будет указан объем необходимых исправлений или дополнений. Если после повторного представления окончательного расчета он все еще неудовлетворителен, Руководитель проекта принимает решение о сумме, подлежащей выплате подрядчику, и выдаче платежного документа.

32. РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

90.Если требуются чертежи и/или руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, подрядчик должен предоставить их в сроки, указанные в СУД.

91.Если подрядчик не предоставит чертежи и/или руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию в сроки, указанные в СУД в соответствии с пунктом 90 ОУД, или если они не будут одобрены Руководителем проекта, то Руководитель проекта удержит сумму, указанную в СУД, из платежей, причитающихся подрядчику.

33. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

92.Заказчик или подрядчик могут расторгнуть Договор, если другая сторона допустит существенное нарушение условий, предусмотренных Договором.

93.Существенные нарушения условий Договора включают следующие случаи, но не ограничиваясь этим:

- подрядчик останавливает работу на 28 (двадцать восемь) дней, когда приостановка работ не предусмотрена и не была санкционирована Руководителем проекта;

- закупающая организация дает распоряжение подрядчику приостановить ход работ, и такое распоряжение не отменяется в течение дней, указанных в СУД;

- закупающая организация или подрядчик становится банкротом или ликвидируется, за исключением реорганизации или слияния;

- платеж, заверенный Руководителем проекта, не выплачен закупающей организацией подрядчику в течение 84 (восьмидесяти четырех) дней с даты его удостоверения Руководителем проекта или другого срока, указанного в СУД;

- руководитель проекта направляет уведомление о том, что не устранение конкретного дефекта является существенным нарушением Договора, и подрядчик не устраняет его в течение разумного периода времени, определенного Руководителем проекта;

- подрядчик не обеспечивает меры безопасности, являющиеся обязательными;

- подрядчик отстает от сроков завершения работ на количество дней, соответствующее максимально возможной сумме неустойки, указанной в СУД;

-если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к поставщикам (подрядчикам), или предоставил заведомо ложную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки.

94.Несмотря на положения пункта 93 ОУД, закупающая организация может расторгнуть договор в одностороннем порядке, если сочтет, что дальнейшее выполнение договора нецелесообразно с точки зрения общественных интересов.

95.Если одна из сторон Договора уведомляет Руководителя проекта о нарушении условий договора по причине, отличной от перечисленных в пункте 93 ОУД, Руководитель проекта должен определить, является ли нарушение существенным или нет.

96.В случае расторжения Договора, подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить безопасность и сохранность объекта и покинуть объект в разумно возможный срок.

34. ВЫПЛАТА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

97.Если Договор расторгается из-за существенного нарушения условий Договора подрядчиком, Руководитель проекта выдает подтвержденный акт выполненных работ и заказанных материалов за вычетом авансовых платежей, полученных до даты подтверждения акта, и за вычетом процента, применяемого к стоимости невыполненных работ, как указано в СУД. Дополнительные неустойки не взимаются. Если общая сумма, причитающаяся закупающей организации, превышает сумму, причитающуюся подрядчику, разница считается долгом подрядчика перед закупающей организацией.

98.Если Договор расторгается в одностороннем порядке со стороны закупающей организации или из-за существенного нарушения Договора закупающей организацией, Руководитель проекта должен подтвердить акт выполненных работ, заказанных материалов, разумную стоимость вывоза и/или демонтажа оборудования, репатриации персонала подрядчика, занятого исключительно на Работах, и расходы подрядчика на обеспечение сохранности Работ, за вычетом авансовых платежей, полученных до даты подтверждения акта.

35. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

99.В случае возникновения войны или любого другого обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), влияющего на выполнение договора, Руководитель проекта должен подтвердить невозможность выполнения Договора. Подрядчик должен обеспечить безопасность объекта и прекратить работы как можно быстрее после получения такого уведомления, и ему будет оплачена вся работа, выполненная до получения уведомления, и любая работа, выполненная после, в отношении которой было принято обязательство.

36. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА ПО ЗАЩИТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, АГРЕГАТОВ И МЕХАНИЗМОВ И МАТЕРИАЛОВ

100.Подрядчик, за исключением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должен обеспечить защиту выполненных работ, агрегатов и механизмов и материалов до их принятия закупающей организацией от потери и любого вида повреждения, а также не допустить при выполнении работ негативного воздействия на имущество, принадлежащего закупающей организации. Все расходы, понесенные подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительной оплате со стороны закупающей организации.

101.Закупающая организация не будет нести ответственность за потерю или любой ущерб, нанесенный выполненным работам, агрегатам и механизмам и материалам до их полного завершения и приемки, а подрядчик должен без дополнительной оплаты выполнить все исправления, ремонт или замену работ, агрегатов и механизмов и материалов, а также имущества, принадлежащего закупающей организации и подвергшегося негативному воздействию, необходимого для устранения любого возникшего дефекта, повреждения и других недостатков.

37. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА

102.Подрядчик несет ответственность за организацию поставки, транспортировки, разгрузки и хранения всех материалов и оборудования, которые должны быть доставлены подрядчиком на участок. Поставки должны осуществляться только на имя подрядчика и никакие поставки не должны быть оформлены на Закупающую организацию. Закупающая организация ни в коем случае не несет ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и платой за остановку транспортного средства.

103.Подрядчик должен предоставить закупающей организации график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, размещения и складирования могут использоваться только те участки, которые разрешены закупающей организацией.

38. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНИМОЕ К ДОГОВОРУ

104.Договор должен толковаться в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Примечание: Для договоров с фиксированной ценой, пункты общих условий договора, указанные ниже, изложить в следующей редакции:

18.Подрядчик должен выполнить работы и сопутствующие услуги в соответствии со техническими спецификациями, чертежами, графиком деятельности и/или отчетом о дефектах.

48.Подрядчик должен представить обновленный График деятельности в течение 14 (четырнадцати) дней после получения распоряжения руководителя проекта. График деятельности должен содержать оцененную деятельность по работам, которые должен выполнить Подрядчик.

49.График деятельности используется для мониторинга и контроля выполнения деятельности, на основании которых Подрядчику будет производиться оплата. Подрядчик должен указать поставку материалов на участок в графике деятельности отдельно, если оплата за материалы на участке производится отдельно.

52.По требованию закупающей организации подрядчик должен предоставить обновленный график деятельности для дополнительных работ.

55.Подрядчик ежемесячно или в иной период времени, указанный в СУД, представляет Руководителю проекта для оплаты акты выполненных работ, составленные в соответствии с графиком деятельности, после вычета ранее утвержденных совокупных платежей.

57.Стоимость выполненных работ должна включать стоимость выполненной деятельности, указанной в графике деятельности.

См. приложения 6-29